工程股份合作协议承诺书(精选23篇)
admin 2023-12-02 08:31:57 承诺书 32
工程股份合作协议承诺书 第1篇
甲方:__________
乙方:__________
第一条、共同投资人的投资额和投资方式
甲、乙双方同意,以甲方为法人注册成立的__________公司为项目投资主体,投资主体资产,销售渠道,商标,知识产权等共计人民币__________万元。乙方投资人民币__________元参股(暗股)于______名下,折合______在该企业股权的______%,双方合作投资于__________项目。
第二条、利润分享和亏损分担
1、乙方投资人按其出资额占资产总额的比例分享共同投资的利润,分担共同投资的亏损。
2、投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任,乙方投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。
3、乙方投资人以暗股出资形成的股份及其孳生物为投资人的共有财产,由共同投资人按其出资比例共有。
第三条、事务执行
1、乙方投资人委托甲方代表投资人执行共同投资的日常事务。
2、甲方有义务向投资人报告投资的经营状况和财务状况。
3、甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成投资人损失时,应承担赔偿责任。
4、乙方投资人可以对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时,应暂停该项事务的执行。
第四条、投资的转让
1、乙方投资人向甲方以外的人转让其在甲方股份中的投资中的全部或部分出资额时,须经甲方同意。
2、乙方投资人出让其出资额的,在同等条件下,甲方有优先受让的权利。
第五条、其他权利和义务
乙方投资人______年内不得从投资中抽回出资额。除非甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成投资人损失。
第六条、违约责任
为保证本协议的实际履行,甲方自愿提供其所有投资标的投资提供担保。甲方承诺在其违约并造成其他共同投资人损失的情况下,以上述财产向投资人承担违约责任。
第七条、其他
1、本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后,另行签订补充协议。
2、本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_______份,共同投资人各执一份。
甲方(签字):__________
______年______月______日
签订地点:____________
乙方(签字):__________
______年______月______日
签订地点:___________
工程股份合作协议承诺书 第2篇
甲方:
乙方:
为适应市场及企业发展的需要,本着双赢观念,甲乙双方经协商达成如下协议:
一、合作内容:
甲乙双方就河南省xxx至xx高速公路沥青路面工程项目投标及相关事宜达成合作协议。
二、甲、乙双方职责、权利、义务:
甲方职责:
(1) 负责按业主及招标要求购买该工程项目的资格预审文件。
(2) 按资格预审文件要求编制资格预审文件并负责资格预审文件的递交。
(3) 资格预审文件通过后,根据业主要求购买招标文件、组织人员踏勘工地,负责投标书编制工作,提交投标保证金。
(4) 若该项目中标,负责与业主签定施工合同。
(5) 负责中标后的施工管理,安排施工队伍,组织施工生产,履行合同承诺。
(6) 中标后与乙方签定施工合同,明确双方的责、权、利。
乙方职责:
(1) 负责协调与业主各方的关系。
(2) 资格预审过程中,负责提供与资审有关的信息,确保资审通过。
(3) 编制投标文件期间,负责提供编制投标文件及定标所需的有关资料和信息(含最佳报价分析报告和评标关键性资料),确保所提供资料及信息的准确性和及时性。
(4) 若工程中标,乙方作为甲方内部的一个施工队伍承担总工程量50%的工程,服从甲方对本工程项目的统一管理和指挥,负责所承担工程的施工管理,施工队伍安排,组织施工生产,履行合同承诺。
三、成本费用
1、 编标成本费用包括编制资格预审申请文件成本费用和编制投标文件成本费用。
(1) 编制资格预审申请文件成本费用包含购买资格预审文件、编制资格预审申请文件及递交资格预审申请文件所发生的费用。
(2) 编制投标文件成本费包含购买招标文件、工地调查、编制投标文件及递交文件过程中发生的费用。
2、 本项目编标成本费用由甲方承担。
四、承包工程量的比例及费用支付方式
1、若该项目中标,甲方利用乙方资源,采取承包合作的.方式,根据该中标工程项目实际承揽任务额,安排给乙方50%的工作量。为确保施工现场有序、规范,保质保量完成任务,乙方自行交纳乙方施工总金额的税金(营业税、城市建设维护和教育附加税)和法定法规(若有要求则有业主或甲方代扣代缴)。
2、该项工程若需银行履约保函,甲方负责提供;若需提供现金履约保证金,则需甲乙双方根据所承担的工程量分别承担。
3、用的支付办法:在甲方与业主签定施工合同后,甲方应与乙方及时签定承包合作协议书。乙方按承担的工程量享受业主的预付款;每次业主对甲方实施计量支付后7天内,甲方对乙方实施计量支付;工程竣工后,业主对甲方进行竣工决算并支付全部工程款后10天内,甲方对乙方进行竣工决算并支付完乙方应得承包价款。
4、乙方全部承担投标期间的协作服务费,甲方不向乙方收取施工管理费。
五、其他事项
1、 中标后,甲乙双方订立书面的工程承包合同,进一步明确职责、权利和义务。
2、 乙方对所承包的工程应严格按照业主和甲方的要求施工,包括管理、测量、试验、物资采购储存、机械设备调遣、劳力安排、质量检验、资料报签整理、计量支付基础文件、环境保护、征地拆迁、与地方有关部门的协调等,施工中,甲方发现乙方生产要素配置、工期进度、质量安全达不到业主要求时,甲方及时提出整改意见,乙方应限时整改,造成的经济损失均由乙方赔偿。
3、 甲方对乙方承包工程的基本要求:安全、质量、工期、环保符合国家的现行标准和与业主签定合同的具体要求;维护甲方的企业形象和信誉。
六、本着精诚合作的原则,甲、乙双方需积极维护对方在社会中的良好形象和信誉,不得以任何方式损害对方的形象和信誉。
七、未尽事宜,双方本着互相谅解的原则,协商解决。本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。
八、协议自正式签署之日起。若该项目未中标,本协议自行失效。
甲方:乙方:
甲方代表:
____年____月____日
工程股份合作协议承诺书 第3篇
甲方:
身份证号:
联系地址:
联系地址:
乙方:
身份证号:
联系地址:
联系地址:
丙方:
身份证号:
联系地址:
联系地址:
甲乙丙三方本着平等互利,友好协作的原则,经三方协商一致,就合作经营 汽车销售 项目合作事宜,订立如下条款,供甲乙丙三方共同遵守。
一、由甲方出名办理工商营业执照,实际为三人合作经营,地点位于____________,该店命名为______________,主要经营 汽车销售和二手车交易 。
二、投资及分红比例:
(1)该店投资为____万元,投资比例三方按平均出资,甲方额外持有___%技术股份,甲方出资______万元,乙方出资______万元,丙方出资______万元,资金在______年___月___日前到帐。
(2)该店每月核算一次经营情况,如有利润,原则上每月分红一次;如需扩大追加投资或出现亏损,则按上述投资比例出资(即三方平均分摊)。
(3)、利润分成比例为___%作为提成佣金,剩余部分扣除实际运营费用后其中___%按出资比例分配;___%累计进入公司流动资金;___%按照收入总额的占比按比例分配。
(4)购置的一切资产属三方共同所有,共有份额按投资比例,按实际投资数额单据凭证记账。
二、合作期限暂定___年,从______年___月___日至______年___月___日有效,如到期仍想继续合作,可续签合同。
三、该店的投资款、经营资金均由____方管理,以甲方的名义在银行开立账户存取:
开户行:
户名:
账号:
甲乙丙三方均有权稽查监督账户收支情况。
四、该店的一切收入、支出、结存等发生情况,均如实记账。账务至少应每月由三方共同核对一次。
五、该店由三方共同选定的采购或供应商供货。
六、合作因下列情形解散:
1、合作期限届满;
2、甲乙丙三方同意终止合作关系;
3、本合作项目连续亏损_____月或亏损数额达到_____30万元,甲乙丙任何一方均可退出合作。解散或退出合作时,按照出资比例分配利润及资产或承担债务。
七、三方合作该项目,应秉承诚信、无私的合作原则。合作经营合同期间,如遇未尽事宜,经友好协商取得一致意见后,可签订补充协议。
八、本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份,自三方签字后生效。
甲方(签名):
______年___月___日
乙方(签名):
______年___月___日
丙方(签名):
______年___月___日
工程股份合作协议承诺书 第4篇
甲方:
乙方:
丙方:
以上三方经充分协商,达成以下协议:
一、公司名称和住所 1.公司名称:xx有限公司 2.公司住所:东莞市东坑镇。
二、经营范围: 公司的经营范围将以公司登记主管机关核定的经营范围为准。
三、公司的注册资本
公司的注册资本为人民币150万元整(¥:1500,000元)
经公司全体股东同意后,可向原审批机关和公司登记主管机关申请增加或减少本公司的注册资本。
四、股东名称、出资额和出资方式
股东名称 认缴的出资额 占注册资本的比例出资方式冯xx 500,000 现金
叶xx 500,000 现金
肖xx 500,000 现金
五、出资期限
公司股东应于协议签订之日起三个月内,将各自认缴的出资额以现金方式出资缴入下列帐户,否则应按实际出资来享有公司的股份,且要承担违约责任。
户 名:
帐 号:
开户银行:
六、依《公司法》和协议制定公司章程。公司章程对公司、股东、董事、经理具有约束力。
七、股东权利和义务: (一)股东的权利: 1.股东有权出席股东会; 2.提名董事、监事候选人; 3.优先购买其他股东的出资,优先认缴公司的新增资本; 4.依照其所持有的出资比例获得股利和其它形式的利益; 5.依公司法享有的其它权利。 (二)股东的义务: 1.按期足额交纳认缴的出资额,股东在公司登记后,不得抽回出资;
2.负责提供成立公司所需要的各项手续等;
3.按期缴纳所认缴的出资;
4.依其所认缴的出资额(股份比例)承担公司的债务;
5.依其所认缴的出资额(股份比例)承担公司运营中产生的民事责任;
6.依公司法承担的其它义务。
八、股东转让出资的条件
股东之间可以相互转让其全部出资或者部份出资。股东向股东以外的人转让其资时,必须经全体股东同意;不同意转让的股东应当购买该转让的出资,如果不购买该转让的出资,视为同意转让。经股东同意转让的出资,在同等条件下,其他股东对该出资有优先购买权。
九、公司设立股东会、董事会、经理。
公司股东会由全体股东组成,股东会是公司的权力机构。股东会行使下列职权:
1、决定公司的经营方针和投资计划;
2、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
3、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
4、对公司增加或者减少注册资本作出决议;
5、对股东向股东以外的人转让出资作出决议;
6、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;
7、修改公司章程。
董事长为公司的法定代表人。董事会对股东会负责,行使下列职权:
1、负责召集股东会,并向股东会报告工作;
2、决定公司的经营计划和投资方案;
3、决定公司内部管理机构的设置;
4、根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
5、制定公司的基本管理制度。
公司设经理。经理对董事会负责,行使下列职权:
1、主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;
2、组织实施公司年度经营计划和投资方案;
3、制定公司的具体规章;
4、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
5、聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;
6、公司章程和董事会授予的其他职权。
乙、丙方不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动,从事上述营业或者活动的,所得收入应当归公司所有。乙、丙方除公司章程规定或者股东会同意外,不得同本公司订立合同或者进行交易。乙、丙方除依照法律规定或者经股东会同意外,不得泄露公司秘密。
十、公司的筹建
公司的筹建由甲方负责。筹建期间的费用以独立的帐簿记载,公司成立后,经股东的授权代表审核后列入公司有关会计科目中。如公司未能成立,由各方按各自认缴的出资比例承担。
十一、本协议的终止
发生下列情况之一时,本协议将终止履行:
1.因不可抗拒原因致使公司未能在一年内设立;
2.根据国家有关法律、法规的规定或本公司章程的规定公司解散。
十二、违约责任
任何一方违反本协议的规定,均应向守约方承担违约责任。如违约方的违法行为给守约方或本公司造成损失,违约方应予赔偿。
十三、争议的解决
因解释或履行本协议所发生的争议,各方应首先协商解决,协商不成,任何一方均可向被诉一方注册地的法院提起诉讼,诉讼适用_法律。
十四、本协议如有未尽事宜,经各方协商,可另签订补充协议。
十五、本协议一式三份,各方各执一份,自各方签字之起生效。
甲方: 代表人:
乙方: 代表人:
丙方: 代表人:
签约日期: 年 月 日
工程股份合作协议承诺书 第5篇
合伙人:
身份证号码:
住址:
电话:
合伙人:
身份证号码:
住址:
电话:
合伙人:
身份证号码:
住址:
电话:
合伙人:
身份证号码:
住址:
电话:
合伙人:________、________、________、________________共同在________________工程中,承包该项目工程。________、________、________________投资,________、________、________、_______________共同管理经营、风险同存、收益共享的原则,有关事宜达成如下协议:
一、管理事项:
________在管理上各尽其所能、平等协商、思路一致、统一管理、协调一致的原则,有理有序进行工程施工开展合作的事情达成共同实施后,假如决定是错误的,仍然_______的责任,不能过后方知说空话。为了达到工作顺利完工,提出好的建议。
二、投资事项:
结合实际,本着有利于正常工作的原则________、_______、_____________投资,如投资不到位影响正常生产施工造成损失,由投资不到位者全权承担经济责任,按现场所发生的实际经济损失计算。
三、工作事项:
________负责项目部手续的办理,对上、对下的关系协调工作,不投资,占总利润________的股份,如手续办理不到位和所拖延的时间损失由________负责;________、________、________________投资,并且负责对整个工程的人力资源、物资资源的组织。
四、附加规定:
保证该工程的工期、质量、安全、文明施工、治安临设消防等的管理指导工作,做好对内、对外的协调与沟通、成本控制、管理有序的工作;杜绝不合理的材料浪费,加强材料进出场的管理控制,加强白天、夜间的保卫管理工作,为了创造良好的工作环境尽心尽责。
五、财务管理约定:
1、投资与收益:________人共同承担风险,对整个工程的款项统一安排,把所有工程的投资款和材料款付清后,再按比例分配。
2、单价的确定、工资表、材料及日常支出、进出账单据必须由其中________股份人签字后生效。
3、进账的工程款需进入________办理的临时银行账户上,财务总账需在________日内结算持平账后,________人在财务报表中签字存档,日常开支必须做到________人以上在场或认可,保证进支账目实事求是,公证透明的财金管理制度。
六、合作违约约定:
1、合作协议________人签字后,若中途一人拆股或违约,另________人还需继续合作,违约者的投资需在该工程付清所有债务后在工程尾款中退还本金(本金不计息),若________人同时都退出由________人平均承担经济损失。
2、如其中一方不按此合作协议所规定的条款行使,则付________元(大写:伍万元整)违约金。
七、其他
以上协议一式________份,________人各自_____份,签字后生效,具有同等法律效益,以此为证,不得反悔。
注:________年________月________日签字生效,以前签订合股合作协议作废。
合伙人签字:
签订日期:______年_______月_______日
合伙人签字:
签订日期:______年_______月_______日
合伙人签字:
签订日期:______年_______月_______日
合伙人签字:
签订日期:______年_______月_______日
工程股份合作协议承诺书 第6篇
甲方:__________________
乙方:__________________
丙方:__________________
丁方:__________________
现有甲、乙、丙、丁四方合股(合伙)开办一家____________公司,全面实施四方共同投资、共同合作经营的决策,成立股份制公司。经四方合伙人平等协商,本着互利合作的原则,签订本协议,以供信守。
一、出资的数额
甲方出资________出资的形式________出资的时间__________
乙方出资________出资的形式________出资的时间__________
丙方出资________出资的形式________出资的时间__________
丁方出资________出资的形式________出资的时间__________
二、股权份额及股利分配
四方约定甲方占有股份公司股份______%;乙方占有股份股份______%;丙方占有股份公司股份______%;丁方占有股份公司股份______%;四方以上述占有股份公司的股权份额比例享有分配公司股利,四方实际投入股本金数额及比例不作为分配股利的依据。股份公司若产生利润后,甲乙丙丁可以提取可分得的利润,甲方可分得利润的______%,乙方可分得利润的______%,丙方可分得利润的______%,丁方可分得利润的______%,其余部分留公司作为资本填充。如将股利投入公司作为运作资金,以加大资金来源,扩充市场份额,必须经四方方同意,并由甲乙丙丁四方同时进行。
三、在合作期内的事项约定
1、合伙期限:合伙期限为______年,自______年______月______日起,至______年______月______日止。如公司正常经营,四方无意退了,则合同期限自动延续。
2、入伙、退伙,出资的转让
A、入伙:需承认本合同;需经四方同意;执行合同规定的权利义务。
B、退伙:公司正常经营不允许退伙;如执意退伙,退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以现金结算;按退伙人的投资股分60%退出。非经四方同意,如一方不愿继续合伙,而踢出一方时,则被踢出的一方,被迫退出时,则按公司当时财产状况进行结算的60%进行赔偿。未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
3、出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人按入伙对待,否则以退伙对待转让人
4、合同的终止及终止后的事项:合伙因以下事由之一得终止:合伙期届满;全体合伙人同意终止合伙关系;合伙事业完成或不能完成;合伙事业违反法律被撤销;法院根据有关当事人请求判决解散。
5、合伙终止后的事项:即行推举清算人,并邀请____________中间人(或公证员)参与清算;清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。
6、纠纷的解决:人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
四、在成立股东后,全权委托________作为公司运作的总负责人(法人),全权处理公司的所有事务,必须实现公司一元化领导,独立处理公司事务,如有以下重大难题和关系公司各股东利益的重大事项,由股东研究同意后方可执行:
1、单项费用支付超过______元;
2、新产品的引进;
3、重大的促销活动;
4、公司章程约定的其他重大事项。
五、公司今后如需增资,则甲乙丙丁四方共同出资,各占总投资额的25%。
六、公司正常运营后,生产所需原材料必须由______方单独供应。
七、本协议未尽事宜由四方共同协商,本协议一式5份,四方各执一份,见证方留存1份备案,自四方签字并经公司盖章确认后生效。
甲方(签名):__________________乙方(签名):__________________
丙方(签名):__________________丁方(签名):__________________
工程股份合作协议承诺书 第7篇
项目出资人(以下简称甲方):______________
身份证号:_____________,籍贯:______________
项目技术负责人(以下简称乙方):______________
身份证号:_____________,籍贯:______________
甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:_________________
第一条甲乙双方自愿合作经营塑胶和金属油漆项目,总投资为20万元,甲方以人民币方式出资15万元,乙方以人民币出资5万元及技术和客户资源。
第二条本合伙依法组成合伙企业,在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。合伙终至后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
第三条本合伙企业经营期限为三年。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关手续。
第四条双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人。
第五条企业固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方60%、乙方40%的比例分配。
第六条企业债务按照甲方60%、乙方40%比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。
第七条每年项目产品总销售利润的百分之十进行固定投入。销售利润分红,一年结算
第八条本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。
第九条本协议一式贰份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
第十条自协议签订之日起,乙方需要负责技术和市场开发及售后跟进,甲方负责管理及日常事务。
第十一条本协议有效期暂定三年,自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算,即从______年_____月_____日至__________年_____月_____日止。
第十二条争议处理
1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;
2、如果双方通过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁,或依法向人民法院起诉;
第十三条本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续合作,本协议继续有效,如果不再继续合作的,退出方应提前三个月向另一方提交退出的书面文本,并将己方的有关本合同项目的资料及客户资源都应交给另一方。
第十四条违约处理
如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。
第十五条协议解除
1、一方合伙人有违反本合协议的,另一方有权解除合作协议
2、合作协议期满
3、双方同意终止协优议的
4、一方合伙人出现法律上问题及做对企业有损害的,另一方有权解除合作协议
第十六条未尽事宜,双方可再协商补充协议,补充协议同等本协议有效
第十七条本合同一式两份,双方各执一份,具有相同的法律效力
甲方:_________________(签章)_____________
乙方:_________________(签章)_____________
地址:______________地址:______________
合同签订地点:________________
合同签订时间:______年_____月_____日
工程股份合作协议承诺书 第8篇
甲方:________________(姓名),男(女),______年______月_______日出生,身份证号:________________,家庭住址。
已方:________________(姓名),男(女),______年______月_______日出生,身份证号:________________,家庭住址。
甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:________________
第一条甲、乙双方自愿合作经营项目,总投资为__________万元,甲方以人民币方式出资___________万元及技术资源,乙方以人民币出资___________万元及技术资源。
第二条合伙宗旨:公正公平、互助互利、团结一致、共创辉煌、共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。
第三条合伙主要经营地:________________
第四条合伙经营项目和范围:________________家装、工装设计及施工
第五条本合伙依法组成合伙企业,在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割,合伙终至后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。本协议有效期暂定年,自双方签字之日起计算,即从______年______月_______日至______年______月_______日止。
第六条工资、盈余分配、提成分配与债务承担
(一)工资分配
合伙组织经营期间,甲方合伙人工资暂定每月为人民币_________,乙方合伙人工资暂定每月为人民币_________,随着合伙经营的深入,利润可观后,经协商一致可适当提高工资。
(二)提成分配
1.业务提成:合伙组织经营期间,工程业务提成按照多劳多得、优者奖励的方式分配,其提成方法即当事人按单个项目总工程款____%提取,非正常、低利润单元则合伙双方另商协议决定。
2.技术提成:甲方(姓名),主要负责公司客户沟通、图纸、设计、现场定位、技术交底等,其提成分配按总工程款____%提取,乙方(姓名),主要负责公司工地现场技术掌控、图纸审核、材料安排、工种安排、售后服务等,其提成分配按总工程款%提取。合伙双方提成共分两次发放,第一次发放在单个项目工程泥水完工后15个工作日或下月结算工资时发放,第二次发放在单个项目结算后15个工作日或下月结算工资时发放,非正常、低利润单元则合伙双方另商协议决定。
3.经销商补助提成:除设计师自身客户外,合伙双方直接客户购买材料所产生的经销商交通、信息补助费用按照甲方%、乙方%的比例分配。
(三)盈余分配
除去经营成本、日常开支、工资、奖金、需缴纳的税费等的收入为净利润,即合伙创收盈余,此为合伙分配的重点,公司每季度进行一次结算,将以各合伙人占有的合伙组织财产份额为依据,按照甲方%、乙方%的比例分配。
(四)债务承担
如在合伙经营过程中有债务产生,合伙债务先由合伙财产偿还,当合伙财产不足清偿时,以各合伙人占有的合伙组织财产份额为依据,按照甲方____%、乙方____%的比例比例承担,但合伙人非为合伙共同利益而产生的债务由合伙人个人承担。
第七条甲、乙双方经友好协商确定企业合伙首任负责人由担任,任期为____年(月),期满可协议轮换决定,为首任合伙监督人。企业合伙负责人的主要权限是:对外开展业务、订立合同、对合伙事业进行日常管理、支付合伙债务;企业监督负责人的主要权限是:参予合伙事业的管理、听取合伙负责人开展业务情况的报告、购进常用货物、检查合伙帐册及经营情况、共同决定合伙重大事项。
第八条合伙人的权利和义务
(一)合伙人的权利:________________
1.合伙事务的经营权、决定权和监督权,合伙的经营活动由合伙人共同决定,无论出资多少,每个人都有表决权;
2.合伙人享有合伙利益的分配权;
3.合伙人分配合伙利益应以出资额比例或者按合同的约定进行,合伙经营积累的财产归合伙人共有;
4.合伙人有退伙的权利。
(二)合伙人的义务:________________
1.按照合伙协议的约定维护合伙财产的统一;
2.分担合伙的经营损失的债务;
3.为合伙债务承担连带责任。
第九条禁止行为
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成的损失按实际损失进行赔偿。
2.禁止合伙人参与经营与本合伙竞争的业务;
3.合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。
第十条入伙、退伙
(一)入伙:________________
1.需承认本合同;
2.需经全体合伙人同意;
3.执行合同规定的权利义务。
(二)退伙:________________
1.自愿退伙。合伙的经营期限内,有下列情形之一时,合伙人可以退伙:________________
①合伙协议约定的退伙事由出现;
②经全体合伙人同意退伙;
③其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。
2.当然退伙。合伙人有下列情形之一的,当然退伙:________________
①死亡或者被依法宣告死亡。
②被依法宣告为无民事行为能力人。
③个人丧失偿债能力。
④被人民法院强执行在合伙企业中的全部财产份额。
⑤合伙企业依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销,或者被宣告破产。
(三)出资的转让:________________
在同等条件下,合伙人有优先受让权,如向合伙人以外的第三人转让,须经其它合伙人同意后方可转让转让第三人应按入伙对待,否则以退伙对待转让人,合伙人以外的第三人受让合伙企业财产份额的,经修改合伙协议即成为合伙企业的合伙人。
第十一条违约处理
1.合伙人未按期缴纳或未缴足出资的,应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失。
2.合伙人未经其他合伙人同意而转让其财产份额的,转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。
3.合伙人严重违反本协议、或因重大过失或违反《合伙企业法》而导致合伙企业解散的,应当对其他合伙人承担赔偿责任。
第十二条争议处理
1.对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;
2.如果双方通过协商不能达成一致,则提交地方仲裁委员会进行仲裁,或依法向地方人民法院起诉;
3.本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续合作,本协议继续有效,如果不再继续合作的,退出方应提前天向另一方提交退出的书面文本,并将己方的有关本合同项目的资料及客户资源都应交给另一方。
第十三条本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。
第十四条其他
1.本合同一式两份,合伙人各执一份。
2.本合同经全体合伙人签名、盖章后生效。
甲方:________________(签章)
乙方:________________(签章)
合同签订地点:________________
合同签订时间:________________
工程股份合作协议承诺书 第9篇
甲方:
身份证号:
通讯地址:
乙方:
身份证号:
通讯地址:
风险提示:
应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:
第一条、甲乙双方自愿合作经营建筑装饰工程承包项目,总投资为_______万元。甲方以人民币方式出资_______万元及业务资源。乙方(暂从甲方处借资金,________年后从乙方可得分红中扣除)以人民币出资_______万元及施工技术力量和工程管理。
第二条、本合作企业,在合作期间合作人出资的为共有财产,不得随意分割。合作终止后,各合作人的出资将作为剩余财产进行分配。
第三条、本合作企业经营期限为________年。如果需要延长期限的,在期满前_______个月办理有关手续。
第四条、双方共同经营,实际经营者执行项目事务所产生的收益归双方享有,所产生的亏损或者民事责任由双方承担。
第五条、项目运作及施工过程中责任划分风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
1、甲方负责项目运作直至签订相关协议(费用甲方自担)。乙方外聘技术人员协助设计或工程施工、外聘人员为大型工程竞标、做组织计划投标书(费用乙方自担)。
2、工程施工过程中甲乙双方都必须遵守装饰装修工程承包合同内容条款,不得随意增加或减少工程。增加或减少工程时需与业主方签订增减协议。
3、甲方负责及时督促业主方按合同条款支付工程款和工程尾款的结算。为维护公司的信誉、督促乙方按工程承包合同施工计划及时保质保量的施工,配合乙方vv给工人工程进度款(所完工工程量的_______ %)的据算,项目竣工时及时结算工人工资及材料款。甲乙双方在项目施工过程中任何一方必须极力配合另一方的此条款工作。
4、甲方在督促业主方按合同条款支付工程款和工程尾款的结算过程中出现与业主发生争议或法律纠纷时,由甲方代表甲乙双方出面解决v(费用甲方承担)、乙方配合提供相关资料。乙方按工程承包合同施工计划、工程施工过程中,对工人及工地上出现的事件处理、工伤保险,工地事件索赔及因质量出现问题,乙方负责解决,甲方配合(费用乙方承担)。
第六条、企业固定资产和盈余按照甲方_______ %、乙方_______ %的比例分配。
应明确约定盈亏分担、薪酬支付的方式以及时间等。一旦因此产生纠纷,可能导致项目无法经营,实际上会损害双方的利益。
第七条、企业债务按照甲方_______ %、乙方_______ %比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在____日内向对方清偿自己负担的部分。
第八条、双方同意对每个项目提取利润的百分之_______作为固定投入。剩余作为利润分红,一个项目竣工一结算后进行分配。
第九条、本协议一式_______份,双方各执_______份。本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
第十条、自协议签订之日起,乙方需要负责施工技术力量和工程管理,甲方负责业务资源及项目运作。
第十一条、本协议有效期暂定________年,自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算,即从________年____月____日至________年____月____日止。
第十二条、争议处理
1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决。
2、如果双方通过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁。
第十三条、本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续合作,本协议继续有效,如果不再继续合作的,退出方应提前_______个月向另一方提交退出的书面文本,并将己方的有关本合同项目的资料及业务资源都应交给另一方。
第十四条、违约处理任何一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损失。
甲方(签字):签订地点:
________年____月____日
乙方(签字):签订地点:
________年____月____日
工程股份合作协议承诺书 第10篇
合伙人:甲方: ,身份证号码: 乙方:,身份证号码:丙方:,身份证号码:
为保护合伙人的合法权益,经合伙人协商一致,本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:
第一条 合伙宗旨
为了促进朋友之间的友谊和加强经济技术合作,充分发挥和利用个人的富余资金,以及掌握的技术和市场信息,较好地进行经济合作,以达到促进友谊和提高经济效益的目的。
第二条 合伙经营项目
甲、乙、丙三方同意,以乙方的好万家超市为主体,以甲方的名义,共同出资另开办一家好万家超市张书安分店(项目),好万家总店提供营运期间的活动设计筹备、软硬件维护技术、人员管理培训和商品采购信息共享支持,并协助构建与各供货商之间的供应关系,维护合伙超市的共同利益。
项目地址: ,营业执照编号:_________________________。
第三条 出资比例
各方出资所占比例为:出资目前总额为:元,甲方目前出资额_______占出资总额的 _%;乙方目前出资额______占出资总额的%;丙方目前出资额______占出资总额的 %。
第四条 利润分配与债务承担
1、利润分配:盈利的70%用来合伙人分红,分红按合伙人出资额占出资总额的比例来分配,盈利的10%用来支付总店的协助费用,其他的20%留作项目的扩展资金和维护项目的正常运行。
2、债务承担:合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资额占出资总额的比例承担。
第五条 入伙、退伙、出资的转让
(一)入伙
1、新合伙人入伙,必须经全体合伙人一致同意;
2、承认并签署本合伙协议;
3、除入伙协议另有约定外,入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利,承担同等责任(履行相同义务,风险共担)。新入伙的合伙人对入伙前项目的所有债务承担连带偿还责任。
(二)退伙
1、自愿退伙。合伙的经营期限内,有下列情形之一时,合伙人可以申请退伙: a 合伙协议约定的退伙事由出现;
b 经全体合伙人一致同意退伙;
c 发生非主观之合伙人难以继续参与合伙经营之事宜。
合伙协议未约定合伙项目的经营期限的,合伙人在不给合伙项目事务造成不利影响的情况下,可以退伙,但应当提前30日通知其他合伙人。合伙人擅自退伙给合伙造成损失的,应对损失承担全额赔偿责任,并按实际营业情况退回入伙时的出资金额。如盈利,按出资比例
分配利润,并退回出资金额;如亏损,则按照出资比例计算应承担的债务,在出资金额中抵扣,将款项退回退伙一方。
2、当然退伙。合伙人有下列情形之一的,当然退伙:
1被依法宣告为无民事行为能力人;
2 个人丧失偿债能力;
3 被人民法院强制执行在合伙项目中的全部财产份额。
以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。
3、除名退伙。合伙人有下列情形之一的,经其他合伙人一致同意,可以决议将其除名: a 未履行出资义务;
b 因故意或重大过失给合伙项目造成损失;
c 执行合伙项目事务时有不正当行为(含违法以及严重影响项目经营信誉等行为); d 合伙协议约定的其他事由。
对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起,除名生效,被除名人退伙。除名人对除名决议有异议的,可以在接到除名通知之日起30日内,进行内部申诉,申诉不成者可即时向人民法院申请仲裁。
合伙人退伙后,其他合伙人与该退伙人按退伙时的合伙项目的财产状况进行结算。
4、针对未到期自行提出退伙之行为者,依照退伙时项目之经营状况:
a项目若有所盈余,则由全体合伙成员联合决议,退回其前期出资部分;
b若项目存在经营困难(债务或者资金周转等情况),则按照退伙时项目的财产状况按合伙时出资比例进行结算
(三)出资的转让
允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额。转让时合伙人有优先购买权,两个以上合伙人主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。如转让给合伙人以外的第三人,第三人按入伙对待,否则以退伙对待转让人。
第六条 合伙人的权利和义务
(一)合伙人的权利:
1、合伙事务的经营权、决定权和监督权,合伙的经营活动由合伙人共同决议,无论出资多少,所有合伙人均享有表决权;
2、听取合伙人开展业务情况的报告;检查合伙帐册及经营情况。
3、合伙人享有合伙利益的分配权;
4、合伙人分配合伙利益应以出资额比例或者按合同的约定进行,合伙经营积累之利润归合伙人共有(根据约定之期限定期进行项目盈利分配);
5、合伙人有退伙的权利,依照上述内容中退伙约定办理退伙手续。
(二)合伙人的义务:
1、按照合伙协议的约定,依照共同努力经营项目之宗旨妥善经营、控制风险,保全全体合伙人之出资财产;
2、分担合伙经营所产生的合理债务
3、根据出资比例,全体合伙人对经营所产生的合理债务承担偿还责任。
4、经全体合伙人同意,聘任或指定某一合伙人负责管理财务,对整个项目的资金流动进行管理,任何活动所需要的经费都要向财务人员提出字面申请,然后由所有合伙人签字(因故不方便签字的,可以通过电话等征得合伙人同意,但事后该合伙人要补签字,下附财务管理协议)。
第七条 禁止行为
1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失则按实际损失承担全额赔偿责任。
2、禁止合伙人参与经营与本合伙竞争的业务;
3、合伙人不得从事损害本合伙项目利益的活动。
第八条 合伙的终止和清算
(一)合伙因下列情形解散:
1、合伙期限届满;
2、全体合伙人同意终止合伙关系;
3、已不具备法定合伙人数;
4、合伙事务完成或不能完成;
5、被依法撤销;
6、出现法律、行政法规规定的合伙项目解散的其他原因。
(二)合伙的清算:
1.合伙解散后应当进行清算,并通知债权人。
2.清算人由全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意,自合伙项目解散后15日内指定合伙人或委托第三人,担任清算人。15日内未确定清算人的,合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。
3、合伙财产在支付清算费用后,按下列顺序清偿:合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用;合伙所欠税款;合伙的债务;返还合伙人的出资。
4.清偿后如有剩余,则按本协议第六条第一款的办法进行分配。
5.清算时合伙有亏损,合伙财产不足清偿的部分,则按照出资比例计算应承担的债务,各合伙人应承担无限连带清偿责任。
第九条 违约责任
1、合伙人未按期缴纳或未缴足出资的,应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失;如果逾期90天仍未缴足出资,按退伙处理。
2、合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的,如果其他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人,可按退伙处理,转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。
3、合伙人私自以其在合伙项目中的财产份额出资的,其行为无效,或者作为退伙处理;由此给其他合伙人造成损失的,承担赔偿责任。
4、合伙人严重违反本协议、或因重大过失而导致合伙项目解散的,应当对其他合伙人承担赔偿责任。
5、合伙人违反协议规定,应按合伙实际损失赔偿;
第十一条 其他
(一)经协商一致,合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准。
(二)入伙合同是本协议的组成部分。
(三)本合同一式叁份,合伙人各执一份。
(四)本合同经全体合伙人签名后生效。
甲方(签名):
乙方(签名):
丙方(签名):
年 月 日
工程股份合作协议承诺书 第11篇
根据《_外资企业法》、《_公司法》等有关法律规定,甲、乙、丙等人经过平等协商,一致同意按照有关法律、法规规定应具备的条件,自愿出资申请设立一个有限职责公司,特制定如下协议: 公司股东组成部分:
甲方: 身份证号:
乙方: 身份证号:
丙方: 身份证号:
经上述股东各方充分协商,就投资成立(下称公司)事宜,达成如下协议:
第一条 拟设立公司名称、经营范围、注册资本、法定代表人
1、 公司名称:
2、 经营范围:
3、 注册资本:
4、 法定地址:
5、 法定代表人:
第二条 公司成立后,以法人代表为主要负责人全权负责公司的管理与经营,法人代表不愿负责管理与经营的,股东之间可协商另请其他股东或者招聘外来人员主要负责。
第三条 公司注册期限
公司期限为 年,自 年 月 日起,至 年 月 日止。
第四条 出资额、方式、期限 1、
出资方式及占股比例
甲方以 现金 作为出资,出资额: 万元人民币,占公司注册资本的百分之 :占公司股份的百分之 。
乙方以 现金 作为出资,出资额: 万元人民币,占公司注册资本的百分之 :占公司股份的百分之 。
丙方以 现金 作为出资,出资额: 万元人民币,占公司注册资本的百分之 :占公司股份的百分之 。
2、各公司股东的出资,于 年 月 日以前交齐。逾期不交或未交齐的,股东不按协议如期、足额缴纳出资的,应当向已如期、足额缴纳出资的股东承担违约职责。
3、本公司出资共计人民币 拾 万元。合伙期间各公司股东的出资,为公司共有财产,不得随意请求分割。公司终止后,各公司股东的出资仍为个人所有,届时予取予以返还。
第五条 盈余分配与债务承担
1、 盈余分配:以甲、乙、丙三方所占股份比例为依据,按比例分配。
2、债务承担:公司债务先由公司财产偿还,公司财产不足清偿时,以各公司股东的出资比例为据,按比例承担。
第六条 入股、退股、出资的转让
1、 入股:
a) 需承认本合同;
b) 需经全体公司股东同意;
c) 执行合同规定的权利义务。
2、退股:
a) 需有正当理由方可退股;
b) 不得在公司不利时退股;
c) 退股需提前一个月告知其他公司股东并经全体公司股东同意;
d) 退股后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算;
e) 未经公司股东同意而自行退伙给公司造成损失的,应进行赔偿。
3、出资的转让:允许公司股东转让自我的出资。转让时公司股东
有优先转让权,转让价格按公司所有资产比例核算。如转让公司股东以外的第三人,甲、乙、丙任何三方中任何两方就应以公司前途大局为重,不得有意为难第三人,否则视为自动放下公司资产所有权,同时应承担此前公司按股份比例所需偿还的债务。
第七条 公司负责人及其他公司股东的权利
股东以出资额为限对公司承担职责,公司以其全部资产对公司的债务承担职责。
1、甲方为公司法人及负责人。其权限是:
a) 对外开展业务,订立合同;
b) 对公司事业进行日常管理;
c) 出售公司的产品(货物)、购进常用货物;
d) 支付按其所占公司股份所承担的债务;
e) 公司人员在需要状况下招聘人员及培训;
f) 审批日常开支及管理公司所有资产,但必需钱帐分离,不能管理帐务。
2、其他公司股东的权利:
a) 参与公司事业的管理,及对公司前景带给可行性方案与报告。
b) 听取公司负责人开展业务状况的报告;
c) 检查公司账册及经营状况;
d) 共同决定公司重大事项。
e) 支付按其所占公司股份所承担的债务;
第八条 禁止行业
1、未经全体公司股东同意,禁止任何公司股东私自以公司名义进行非公司业务活动;如其业务获得利益归公司,造成损失早其按实际损失赔偿。
2、禁止公司股东经营与公司竞争主流的业务,如需经营,须经甲、乙、丙三方同意方可。
3、如公司股东违反上述各条,应按公司实际损失赔偿。
第九条 公司的终止及终止后的事项
公司因以下事由之一得终止:
a) 公司期届满;
b) 全体公司股东同意终止公司关系;
c) 公司事业完成或不能完成;
d) 公司事业违反法律被撤销;
e) 法院根据有关当事人请求判决解散。
2、公司终止后的事项:
a) 即行推举清算人,并邀请 中间人(或公证员)参与清算;
b) 清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给公司股东或第三人,其价款参与分配;
c) 清算后如有亏损,不论公司股东出资多少,先以公司共同财产偿还,公司财产不足清偿的部分,由公司股东按出资比例承担。
第十条 争议的解决方式
公司股东之间如发生争议,应共同协商,本着有利于公司事业发展的原则预以解决。协商不成的,提交公司注册所在地仲裁委员会仲裁,依法向人民法院起诉。
第十一条 本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开始营业。
第十二条 本合同如有未尽事宜,应由公司股东群众讨论补充或修改。补充和修改的资料与本合同具有同等效力。
第十三条 本合同正本一式肆份,公司股东各执一份,其中一份为中间人所留。
工程股份合作协议承诺书 第12篇
甲方:
身份证:
乙方:
身份证:
丙方:
身份证:
丁方:
身份证:
戊方:
身份证:
甲乙丙丁戊五方经过友好协商,达成一致意见,同意共同出资成立有限公司(以下简称“公司”)。现根据五方约定订立如下协议,以明确各方权利和义务。
第一条公司信息
公司名称:
公司法定代表人:
公司住所:
公司组织形式:有限责任公司。
第二条公司注册资本与出资情况
公司总注册资本为人民币100万元整。五方以各自出资额承担公司经营中发生的责任。
甲方:出资额为人民币________万元,以_____________方式出资,占注册资本的____%。
乙方:出资额为人民币________万元,以___________方式出资,占注册资本的____%。
丙方:出资额为人民币________万元,以_________方式出资,占注册资本的____%。
丁方:出资额为人民币________万元,以_________方式出资,占注册资本的____%。
戊方:出资额为人民币________万元,以_________方式出资,占注册资本的____%。
第三条合作期限,股权转让和退股
1、合作期限
自 年 月 日至 年 月 日止。如到期继续合作,则再续期或重签协议。
2、转股
公司成立起1年内,任何股东不得转让股权。自第2年起,甲、乙、丙,丁,戊方中任何一方,可向其他股东转让部分或全部股权,但必须经最大股东甲方同意方可,违反此规定的,转让无效。向此五方以外的任何第三人转让股权,必须取得另四方出资人书面同意(经股东会投票决议)。违反此规定的,转让也无效。
3、退股
退股股东首先须清偿其对公司的个人债务(包括但不限于该股东向公司借款,和该股东个人行为使公司遭受损失而需向公司的赔偿等),其次,当公司处于亏损状态时,须按财务报表,清偿现有的公司对外债务,且征得另四方股东的书面同意后,方可退股,否则退股无效。
因一方退股导致公司股权性质发生改变的,退股方应全部负责办理退股后的变更登记事宜。
第四条股东的利润分配方案
1、甲乙丙丁戊五方按股权比例分配利润。
2、分红的时间:每季度第一个月第一日分取上个季度利润。
3、股东利润分配:每季度预留部分利润作为公司发展基金不予分配。具体预留比例视利润金额定。
4、公司以每一个自然年度为一个经营周期。每一个经营周期届满后,公司财务人员应在一个月内进行结算,结算完毕后将财务报表报公司股东会批准,根据批准的财务报表,按照公司利润目标达成状况,对直接管理者实行奖励(奖励方法:具体拟定。)
5、若清算利润,发现公司运营亏损时,甲乙丙丁戊五方需按股权比例,在1个月内补足公司亏损资金,和日常运营资金。如不按约定日期补足,则等比例稀释股份数量。
第五条公司管理及职能分工
1、参与公司管理工作和按时出勤的股东,等同公司职员,参照公司规定领取对应底薪。
参与公司业务发展的股东,等同公司业务员,参照公司业务提成标准领取对应提成。
2、甲乙丙丁戊五方约定以1年为一个周期,每年12月30日前决定第二年的主要管理经营者权限。
以下为20xx年度公司管理职能分工:
①任命甲方为公司的总经理,负责公司的日常运营和管理,具体职责包括:
决定公司的经营方针和投资计划,根据公司运营需要招聘员工。
审批财务开支事项,甲方审批权限为5000元人民币以下,超过该权限数额的,须经五方共同口头或签字认可,方可执行。
审议公司的财务预算方案,利润分配方案和弥补亏损方案。
对公司日常经营需要的其他职责。
②任命乙方为公司的副总经理,对甲方的运营管理进行协助,监督甲方执行公司职务事项。具体职责为负责公司的业务拓展,和业务团队管理。
③任命丙方为公司业务发展经理,对甲方的运营管理进行协助,监督甲方执行公司职务事项。具体职责为多渠道为公司争取客户,发展渠道资源。
④任命丁方为公司业务发展经理,对甲方的运营管理进行协助,监督甲方执行公司职务事项。具体职责为多渠道为公司争取客户,发展渠道资源。
⑤任命戊方为公司业务发展经理,对甲方的运营管理进行协助,监督甲方执行公司职务事项。具体职责为多渠道为公司争取客户,发展渠道资源。
第六条公司重大事项的处理
公司股东会定期会议于每月月初召开。三分之二以上的股东提议召开临时会议的,应当召开临时会议。遇有重大事项,须经甲乙丙丁戊五方达成一致决议后方可进行。
在五方意见相持不一致时候,甲方可行使一票否决权,独立决定该项重大事务。
第七条合作协议的解除或终止
发生以下情形,本协议即终止:
1、公司被依法宣告破产。
2、甲乙丙丁戊五方不愿继续经营,一致同意解除本协议。
第八条保密条款
甲乙丙丁戊五方应对本合作协议事项,以及股东会议决定的重大运营决定遵守保密约定,如因泄漏机密引起的所有经济纠纷和经济损失,所有损失由泄漏信息方承担。
第九条补充事项
本协议未尽事宜,依照相关法律法规进行,合作方也可通过签订补充协议的方式补充相应条款。补充协议为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等的法律效力。
本协议自合作各方签字或盖章之日起生效。
本协议一式____份,甲方、乙方、丙方,丁方,戊方各执_____份,具有同等法律效力。
甲方:________________________签订日期:________________________
乙方:________________________签订日期:________________________
丙方:________________________签订日期:________________________
丁方:________________________签订日期:________________________
戊方:________________________签订日期:________________________
协议签订地点:__________________签订时间:______________________
工程股份合作协议承诺书 第13篇
甲方:_____________
乙方:_____________
举办主题:_____________
举办地点:_____________
举办时间:_____________
甲乙双方同意由乙方配合甲方代理甲方有关招商招展事宜,双方相互协调、相互支持、积极互动、互相保守彼此商业秘密、互不损害对方利益并谋求长期合作互利双赢。经友好协商,双方达成如下协议:
一、甲方的权利与义务
1、甲方认可乙方为本次会展的“指定代理招展公司”,支持乙方代理招展职能,同意乙方使用会展有关标志,支持乙方在不损害甲方利益前提下启动招展,扩大展会广告宣传,开展各种合法招展活动。
2、甲方负责给乙方提供本次展会的所有相关展会资料、展会议程资料和各项价格文件等,并保证所提供文件的真实有效性,甲方保证展位价格的固定性,展位价格双方透明并统一报价,步调一致。
二、乙方的权利与义务
1、乙方不得以甲方此次展会名义从事与代理招展无关的有损于甲方利益或非法的的经济社会活动。
2、乙方在代理此项招展活动期间应保守可能对甲方利益造成损害的展会秘密,不向非相关第三方透漏相关商业秘密。
3、乙方需在其自有网站体现甲方LOGO或公司名称,并采取不限于自己网站的其他合法方式进行宣传推广。
三、违约责任
为维护甲乙双方的合法权益,双方在合作期间,均需严格遵守以上协议,由于一方违约而给对方造成损失,由违约方承担相应责任。
四、免责条款
因地震、暴雨、其他等自然因素及不可抗力因素造成本届展会不能如期举行,双方均不承担违约责任。
本协议一式两份,双方各执一份,未尽事宜,经双方友好协商解决,自双方签字之日起生效。
甲方(签字):_____________
乙方(签字):_____________
____________年______月____日
工程股份合作协议承诺书 第14篇
甲方:_________________(以下简称甲方)
乙方:_________________(以下简称乙方)
一、甲乙双方本着优势互补、相互协作、风险共担、互惠互利的原则,就联合投标承接执行。
二、甲方以的名义参加上述工程的投标,并负责上述工工程有关事宜,经协商一致,达成本协议,双方共同遵守程投标文件的编制、审定和投递,工程项目中标后,甲方负责同建设单位签署施工合同,领导、组织、协调工程项目的全部实施,投标报价由甲乙双方决策,乙方提供信息资料。
三、乙方负责承担投标过程中的相关费用(包括公关、投标人员差旅费、购买资审和编标费用等),项目中标与否,甲方不承担任何责任及费用。
四、乙方负责办理本标段招标文件中规定的各类现金保证金和银行保函。
五、工程中标后,乙方以甲方的身份参与施工,甲方暂定委派项目具体人数按实际需要确定,其它施工人员及施工机械、材料等由乙方负责安排,但必须满足合同要求。
六、工程中标后,甲方按照工程实际结算造价收取乙方3%工程管理费用,收取方式按工程进度同步收取。甲方除收取工程管理费外,不得以任何理由挪用其它工程款,保证工程款到账日3天内支付乙方。工程施工中的一切税费由乙方负责承担,甲方直接从乙方工程款中代扣代缴。
七、乙方在施工过程中,必须按合同要求,安排符合资质的一流施工队伍,以确保工程的顺利进行。若因乙方的施工技术、施工力量、工程质量、安全及文明施工等达不到建设单位的要求,一切经济损失由乙方承担。
八、乙方在施工过程中所发生的物资采购、劳务分包、设备租赁等经济合同均不得私自以项目部的名义进行洽谈和签署,否则由此所发生的经济纠纷和经济损失均由乙方承担。
九、乙方必须对工程质量、安全施工、履约信誉负责,在履约期间,若因乙方原因造成工程质量安全、履约信誉等事故受到建设单位主管部门通报,除由此造成的经济损失由乙方全部承担外。
十、工程中标后,若由于单价偏低或乙方不能按要求交纳履约保证金及履约保函担保金或其他由于乙方的原因造成甲方不能与业主签订施工合同,乙方应承担一切经济损失。
十一、双方保证任何时候均不泄露联营体秘密,相互承担保密义务。
十二、工程中标后如有必要,双方应本着友好协商的原则商定具体施工合作协议。
十三、本协议经双方代表签字盖章后生效,工程招标完毕且甲方未中标或合同执行完毕自动失效。未尽事宜双方友好协商解决。
甲方:_________________
代表:_________________
乙方:_________________
代表:_________________
________年____月____日
工程股份合作协议承诺书 第15篇
甲方:
身份证号码(附身份证复印件):
乙方:
身份证号码(附身份证复印件):
丙方:
身份证号码(附身份证复印件):
经上述股东各方充分协商,就投资设立(下称公司)事宜,达成如下协议:
一、设立的公司名称,经营范围,注册资本,法定地址,法定代表人
1、公司(部门)名称:
2、经营范围:酒店宾馆住宿业务
3、注册资本:提交押金,承包楼层及工商注册
4、法定办公地址:
5、法定代表人(经股东各方推举同意):
二、出资方式及占股比例
甲方以___现金及设备___作为出资,出资额___万元币,占公司注册资本(股份)的____% ;
乙方以___现金及设备___作为出资,出资额___万元币,占公司注册资本(股份)的___% ;
丙方以___现金及设备___作为出资,出资额___万元币,占公司注册资本(股份)的___% ;
出资中的设备以股东各方共同评定价值为准(本协议附设备评定书一份)。
三、其它约定
1、成立公司股东小组,成员由各股东方本人或派员组成,出任法人代表一方的股东代表为管理小组组长,组织计划投资新设备,扩大办公场所,装修及设立公司的各类文件;
2、出任法人代表的股东方先行垫付各种筹办费用(并由各股东方在计划文件上签字确认),公司设立后该费用由公司承担;
3、公司成立财务部门,统一流动资金管理,设立会计和出纳人员,设立公平合理的工资制度;
4、股东在出资后十年内可以转移股权,但无权撤资退股;
5、公司设立董事局,由占股份10%以上的股东组成董事,董事长由最大股东担任;
6、公司重大投资由董事局决议,赞同率高于50%的可以通过并执行;
7、分红方式:一月一结;
8、上述各股东方委托出任法人代表方代理申办公司的各项日常工作事宜;
9、本协议自各股东方签字盖章(画押)之日起生效。一式份,各方股东各执一份,以便共同遵守。
10、备注内容:
甲方签字:
乙方签字:
丙方签字:
_________年____月____日
工程股份合作协议承诺书 第16篇
甲方:______
乙方:______
甲、乙双方根据对____项目的了解经双方友好协商,在平等自愿协商一致的原则下,就____项目的安装配套的土建工程投标运作及施工等事宜达成以下协议:
1、甲、乙双方在本项目中精诚合作,共同努力做好各项工作,务必中标一个人民币叁仟万左右的一个安装配套的土建工程并施工完成,在工程施工过程中创优秀精品工程。
2、本工程的利润分配或股份占有待工程中标后根据工程综合单价及各项费用分析从新商定并签订补充协议。
3、在甲方工程前期投标运作中,全面负责本工程的投标工作,如跟总包方及业主的沟通协调工作,标书的编制及投标过程中费用的合理安排使用等,务必中标一个人民币叁仟万左右的土建工程,乙方配合标书编制。
4、乙方出资人民币陆拾万元整,交于甲方作为本工程前期投标合作资金,本合作资金计入本工程成本中,在本协议签订后一周内乙方将合作资金汇入甲方账户,账户名:____,开户银行:____,账号:____,甲方在收到乙方合作资金同时开出收款收据,甲方如投标运做中不能中标必须无条件退还乙方的合作资金,投标过程的所有费用及损失由甲方全部承担。
5、本工程施工过程中甲方负责于业主及总包方的协调工作及费用谈判,乙方负责本工程的全面施工管理,经营管理。本工程如出现安全、质量事故及因其它施工原因引起的事故和罚款由乙方全面承担因此造成的损失也由乙方全面承担。
6、甲、乙双方对本协议的内容承担对外得保密的义务和责任,双方也应为因履行本合作协议而悉知对方的秘密做保密责任和义务,如因泄密造成的损失由泄密方全部承担。
7、双方可对本协议未尽事宜签订补充协议,并与合作协议具有同等的法律效力。
8、双方分歧不能协商时,可在本项目所在地的法院提起诉讼。
9、本合作协议壹式肆份,各执两份。
甲方:______乙方:______
身份证号:______身份证号:______
______年___月___日______年___月___日
工程股份合作协议承诺书 第17篇
合伙人:甲(姓名),男,20xx年xx月xx日出生,现住址:xx市xx街道xx号
合伙人:乙(姓名),男,20xx年xx月xx日出生,现住址:xx市xx街道xx号
合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下:
第一条 甲乙双方自愿合伙经营xx项目,总投资为x万元,甲出资xx万元,乙出资xx万元,各占投资总额的xx%、xx%。
第二条 本合伙依法组成合伙企业,由甲负责办理工商登记。
第三条 本合伙企业经营期限为五年。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关手续。
第四条 合伙双方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。企业盈余按照各自的投资比例分配。企业债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。
第五条 他人可以入伙,但须经甲乙双方同意,并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
第六条 出现下列事项,合伙终止:
(一)合伙期满;
(二)合伙双方协商同意;
(三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成;
(四)其他法律规定的情况。
第七条 本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。
第八条 本协议一式贰份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
合伙人:xxx(签字或盖章)
合伙人:xxx(签字或盖章)
20xx年xx月xx日
工程股份合作协议承诺书 第18篇
风险提示:合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 甲、乙双方经平等协商,就合伙承包__________________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围合伙项目以___________________________公司中标合同确认的项目内容及范围为准。甲、乙双方合伙承包的项目,对外以___________________________公司名义出现。
三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例风险提示:
应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
1、甲方以现金出资,出资额为人民币_________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例_________%。
2、乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占_________%。
五、盈余分配与债务承担
1、盈余分配,以出资为依据,按比例分配。
2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还。合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
六、退伙
1、合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙。
2、退伙需经对方同意,方可实行。
3、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
1、甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进账。同时,甲方参与合伙项目的日常管理。
2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理。
3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为风险提示:
应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动。
2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决风险提示:
合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。 若双方有纠纷则协商解决,签订的补充协议与此协议具有同样法律效力。若协商不成,则__________________所在地法院解决。
十一、本合同一式_______份,双方各执_______份。甲方:法定代表人签字:签约时间:________年____月____日乙方:法定代表人签字:签约时间:________年____月____日
工程股份合作协议承诺书 第19篇
甲方:________________
乙方:________________
丙方:________________
甲、乙、丙三方根据《公司法》等法律规定,本着平等互利的原则,经过充分协商,决定合股投资经营________网络有限公司。特订立本协议,以便三方共同遵守:
1、合股投资经营公司名称为:“________网络有限公司”,性质为有限责任公司,公司住所地在________。
2、经营范围为______等。根据公司的实际经营能力,可逐步拓展经营范围。
3、公司的投资方式为:甲方以现金出资,占现金出资总额的70%,折合公司股份为63%;乙方以现金出资,占现金出资总额的30%,折合公司股份为27%;丙方以技术出资,折合股份为10%,负责处理所有技术问题。
4、各方出资方式,甲方与乙方在第一期共投资200万,到使用完200万后再共追加投资100万,待追加的100万使用完后再另追加投资100万,如此类推,直到损益平衡后不再追加投资。
5、甲方或乙方在任一期投资中,如一方不按比例追加投资,而由另一方单独投资或多出资,则另一方按现金投资比率计算多出的投资部分算作一方向另一方的借款,并按1%的月息计息。如此类推,直至损益平衡不再追加投资时,另一方有权选择:(1)双方再按实际投资数(包括利息在内)重新计算各自投资额和应占的股份;(2)仍按本合同第三条约定的股份比率计算各方应出资额,另一方有权就多出的投资部分算作一方向另一方的借款并按1%的月息计息,向一方追讨。
6、公司设执行董事一名,执行董事由甲方担任,兼任总经理,并设置相应的组织机构。各机构的'负责人由三方协商出任。公司会计由________方委派担任,出纳由______方委派担任。
7、公司的重大事项经股东会决议,需由全体股东一致通过,一般事务由总经理全权处理。其他机构各司其职,做到勤勉尽责。
8、利润分配:甲、乙、丙三方根据《公司章程》和股东会议决定按照股份比例在每个会计年度后一个月内分取红利。
9、甲、乙任何一方中途撤出资金,需提前一个月提出并需得到对方及丙方同意。否则视为违约。
10、股份转让:甲、乙任何一方转让股份,需得到另一方的同意,且另一方股东有优先购买权。任何一方不得擅自抽逃股金。丙方如需转让股份,必须经得甲乙双方同意。
11、经营期限:甲、乙、丙三方合股投资经营的期限为______年。以《公司章程》确定的起止时间为准。到期按照公司法的规定进行清算,如继续合股经营,续订协议确定。
12、违约责任:甲、乙、丙三方应当严格遵守该协议。如果甲方违约,应按照乙方的出资额赔偿乙方损失,并按照公司注册资本的10%赔偿丙方损失;如果乙违约,应按照甲方的出资额赔偿甲方损失,并按照公司注册资本的10%赔偿丙方损失。若丙方未得到甲方和乙方双方的同意而擅自退出,或者不提供技术支持,则视为违约,需向甲方和乙方各支付违约金叁拾万元并负责赔偿甲乙的损失。
13、本协议未尽事项,按照《公司章程》的规定执行,也可经各方另行协商,签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。
14、本协议自签订之日起生效。
15、本协议一式四份,甲、乙、丙三方各执一份,报有关部门一份备查。各方签字盖章后生效。
甲方:________________
乙方:________________
丙方:________________
________年________月________日
工程股份合作协议承诺书 第20篇
甲方:
身份证号:
乙方:
身份证号:
现有甲方经营的______________有限公司 目前正处在关键时期,因启动公司和开拓市场,需要足够多的资金,为此,由甲方乙方共同合作,全面实施两方共同投资、共同合作经营的决策,并成立股份制公司。经两方平等协商,本着互利合作的原则,签订本协议,以供信守。
一、甲乙双方共同承诺其拥有______________有限公司的全部股权并对公司全部资产享有独立占有、使用、收益、支配的权利,上述权利如存有瑕疵,双方承担以个人及家庭资产进行担保和填补。
二、经两方共同协商甲乙双方个有______________有限公司个拥有50%股份份:
三、公司现有
1、库存以动销产品拆价金额为:______万元;
2、良性债权金额为:______万元;
3、不良债权金额为:______万元;
4、固定资产金额为:______万元;
5、债务(欠供货商货款)为:______万元;
以上债权、债务、资产明细附表作为本协议的附件,由两方共同签字确认,与本协议具有同等约束力。
四、为了加快发展各显所长甲乙工作方式分工与写作
甲方负责:
备注:
乙方负责:
备注:
在合作期内,两方的原始股本金不得作为其他用途,只能用在公司的经营和业务往来上,________公司所有资金专款专用,独立核算
清算日结束后,对______________有限公司截止清算结束之日之前遗留下来的债务或应当承担的各种支出费用,双方承担。清算时间确定为____年 ____月 ______。该资产或债权不作为双方的投资部分,双方股东包括业务员必须尽力追要,尽力把应收款收回,把损失降到最低点。
五、双方一同清算后确认其在________________有限公司江阴分公司享有的全部股权和资产(作价计人民币 ______元)。甲方现共投入资金________元,协议生效后首期注资________元,另________元于____年____月____日前注资到位,剩余____万元____日前到位;乙方现共投入资金________元,协议生效后首期注资________元,另________元于____年____月____日前注资到位,剩余____万元____日前到位。
六、股权份额及股利分配:
双方约定甲方占有股份公司50%的股权;乙方占有股份公司50%的股权;三方以上述占有股份公司的股权份额比例享有分配公司股利,双方实际投入股本金数额及比例不作为分配股利的依据。股份公司若产生利润后,甲乙双方可以各提取股利的____%,其余部分留存公司作为资本填充入公司作为运作资金,以加大资金来源,扩充市场份额。
甲方签字:
乙方签字:
__________________年__________月__________日
工程股份合作协议承诺书 第21篇
甲方:
住所地:
法定代表人:
乙方:
身份证号码:
丙方:
身份证号码:
以上三方单称时为“本协议一方”,合称时为“本协议各方”。
鉴于:
甲方拟对项目和项目进行项目投资,乙丙两方意愿与甲方共同投资,以上各方经友好协商,根据法律法规的相关规定,本着互惠互利的原则,就甲乙丙三方投资份额、事务执行及利润分成等事宜达成如下协议,以共同遵守。
第一条投资项目具体情况项目,位于;项目,位于,前述两个项目甲方预计投资人民币万元,具体投资额以最终结算的投资额为准。
第二条共同投资人的投资额和投资方式
在两项目预计总投资额中,甲方出资人民币万元,占出资总额的80%;乙方出资人民币万元,占出资总额的10%;丙方出资人民币万元,占出资总额的10%,总投资超过预计万元的,各方同意按出资比例同时追加出资。
第三条三方应按照项目开展进度要求,依据甲方指令按出资比例同时履行出资义务,各方出资应在 _____年_____月_____日或两项目完成前支付全部出资。
一方的出资应经其他两方确认,并将资金交给甲方财务或汇入甲
方指定的银行账户,出资后任何一方不得抽回投资。
第四条利润分享和亏损分担
各方按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,分担共同投资的亏损。
投资项目债务先以共有财产偿还,共有财产不足偿还时,以出资额度为依据,按比例承担。
第五条利润分配期限
各方同意在两项目最终清算后,被投资项目将投资利润分配给甲方后30天内,乙丙方可要求甲方按三方出资份额分享投资利润。
第六条事务执行
1、共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务,包括但不限于管理执行投资日常事务,对外全权与第三方签订投资协议等法律文书。
2、甲方以外的其他投资人有权了解共同投资的经营状况和财务状况,但不得干涉甲方对共同投资事宜的处理;
3、甲方执行共同投资事务所产生的收益归全体共同投资人,所产生的亏损或者民事责任,由共同投资人承担;
4、甲方在执行事务时如不遵守本协议而造成其他共同投资人损失时,应承担赔偿责任;
5、以下共同投资事务须由共同投资人同意即为有效。
投资人转让共同投资项目股份;
以上述股份对外出质。
第七条投资的转让
1、任一方均不得向共同投资人以外的'人转让其在共同投资中的全部或部分出资额;
2、各方之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时,应当通知其他共同出资人,在同等条件下,其他共同投资人有优先受让的权利。
第八条违约责任
1、投资人未按期缴纳或缴足出资的,应当赔偿由此给其他投资人造成的损失;如果逾期十天仍未缴足出资,按退出投资项目处理。
2、投资人私自以其在约定共同财产份额出质的,其行为无效或者作为退出投资项目处理,由此给其他投资人造成损失的,承担赔偿责任。
按退出投资项目处理是指,将其已投入的出资额予以返还
第九条其他
1、本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后,另行签订补充协议。
2、本协议经各方签字盖章后即生效。
3、本协议一式四份,甲乙丙各执一份,一份交甲方公司留存,均具有同等法律效力。
甲方:
法定代表人:
乙方:
丙方:
签订地点:_________
签订时间: _____年_____月_____日
工程股份合作协议承诺书 第22篇
甲方:身份证号:住址:乙方:身份证号:住址:丙方:身份证号:住址:风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 根据《_外资企业法》、《_公司法》等有关法律规定,甲、乙、丙等人经过平等协商,一致同意按照有关法律、法规规定应具备的条件,自愿出资申请设立一个有限责任公司,特制定如下协议。公司股东组成部分:甲方:____________________,身份证号:______________________________;乙方:____________________,身份证号:______________________________;丙方:____________________,身份证号:______________________________。经上述股东各方充分协商,就投资成立______________________________(下称公司)事宜,达成如下协议:
第一条 拟设立公司名称、经营范围、注册资本及法定代表人
1、公司名称:________________________________________。
2、经营范围:________________________________________。
3、注册资本:________________________________________。
4、法定地址:________________________________________。
5、法定代表人:________________________________________。
第二条 公司成立后,以法人代表为主要负责人全权负责公司的管理与经营,法人代表不愿负责管理与经营的,股东之间可协商另请其他股东或者招聘外来人员主要负责。
第三条 公司注册期限公司期限为________年,自________年____月____日起,至________年____月____日止。
第四条 出资额、方式及期限风险提示:
应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。
1、出资方式及占股比例甲方以现金作为出资,出资额:__________万元人民币,占公司注册资本的百分之__________:占公司股份的百分之__________;乙方以现金作为出资,出资额:__________万元人民币,占公司注册资本的百分之__________:占公司股份的百分之__________;丙方以现金作为出资,出资额:__________万元人民币,占公司注册资本的百分之__________:占公司股份的百分之__________。
2、各公司股东的出资,于________年____月____日以前交齐。逾期不交或未交齐的,股东不按协议如期、足额缴纳出资的,应当向已如期、足额缴纳出资的股东承担违约责任。
3、本公司出资共计人民币__________万元。合伙期间各公司股东的出资,为公司共有财产,不得随意请求分割。公司终止后,各公司股东的出资仍为个人所有,届时予以返还。
第五条 盈余分配与债务承担
1、盈余分配:以甲、乙、丙三方所占股份比例为依据,按比例分配。
2、债务承担:公司债务先由公司财产偿还,公司财产不足清偿时,以各公司股东的出资比例为据,按比例承担。
第六条 入股、退股、出资的转让
1、入股XX)需承认本合同。b)需经全体公司股东同意。c)执行合同规定的权利义务。
2、退股XX)需有正当理由方可退股。b)不得在公司不利时退股。c)退股需提前一个月告知其他公司股东并经全体公司股东同意。d)退股后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算。XX)未经公司股东同意而自行退伙给公司造成损失的,应进行赔偿。
3、出资的转让允许公司股东转让自己的出资。转让时公司股东有优先转让权,转让价格按公司所有资产比例核算。如转让公司股东以外的
第三人,甲、乙、丙任何三方中任何两方应该以公司前途大局为重,不得有意为难
第三人,否则视为自动放弃公司资产所有权,同时应承担此前公司按股份比例所需偿还的债务。
第七条 公司负责人及其他公司股东的权利风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。 股东以出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
1、甲方为公司法人及负责人。其权限是:XX)对外开展业务,订立合同。b)对公司事业进行日常管理。c)出售公司的产品(货物)、购进常用货物。d)支付按其所占公司股份所承担的债务。XX)公司人员在需要情况下招聘人员及培训。f)审批日常开支及管理公司所有资产,但必需钱账分离,不能管理账务。
2、其他公司股东的权利:XX)参与公司事业的管理,及对公司前景提供可行性方案与报告。b)听取公司负责人开展业务情况的报告。c)检查公司账册及经营情况。d)共同决定公司重大事项。XX)支付按其所占公司股份所承担的债务。
第八条 禁止行业风险提示:
应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
1、未经全体公司股东同意,禁止任何公司股东私自以公司名义进行非公司业务活动。如其业务获得利益归公司,造成损失早其按实际损失赔偿。
2、禁止公司股东经营与公司竞争主流的业务,如需经营,须经甲、乙、丙三方同意方可。
3、如公司股东违反上述各条,应按公司实际损失赔偿。
第九条 公司的终止及终止后的事项
1、公司因以下事由之一得终止XX)公司期届满。b)全体公司股东同意终止公司关系。c)公司事业完成或不能完成。d)公司事业违反法律被撤销。XX)法院根据有关当事人请求判决解散。
2、公司终止后的事项XX)即行推举清算人,并邀请中间人(或公证员)参与清算。b)清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给公司股东或
第三人,其价款参与分配。c)清算后如有亏损,不论公司股东出资多少,先以公司共同财产偿还,公司财产不足清偿的部分,由公司股东按出资比例承担。
第十条 争议的解决方式风险提示:
合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。 公司股东之间如发生争议,应共同协商,本着有利于公司事业发展的原则预以解决。协商不成的,提交公司注册所在地仲裁委员会仲裁,依法向人民法院起诉。
第十一条 本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开始营业。
第十二条 本合同如有未尽事宜,应由公司股东集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十三条 本合同正本一式__________份,公司股东各执__________份。
甲方:签约日期:________年____月____日乙方:签约日期:________年____月____日丙方:签约日期:________年____月____日
工程股份合作协议承诺书 第23篇
甲方:
乙方:
经甲、乙双方充份协商,根据《______》相关规定,特订此工程合同。
一、工程名称:
____
二、工程地点:
____
三、工程日期:
_____年____月____日。
四、工程造价:
本工程总造价为:________元。
五、付款方式
1、本合同签订后,甲方即向乙方支付人民币总金额的______%。
2、设备到场,甲方即向乙方支付人民币总金额的_______%。
3、设备安装、调试完工经甲方验收后向乙方支付人民总金额的______%。
六、售后保障
1、乙方为甲方提供长期的技术支持和升级换代服务。
2、对今后使用耗材、今后扩建升级,都给予最惠待遇。
七、双方的权力及义务
1、甲方积极协助乙方施工,提供场地施工的方便,协调与其它进场施工单位的关系。
2、甲方应将强弱电线路应分开铺设,并负责在乙方指定的地方安装好供给电源。
3、设备到场和安装、调试完毕后,甲方应积极组织验收,在乙方送达验收通知后超过_____天不予验收,视验收合格。
八、违约责任
本合同签订后,甲乙双方不得擅自变更终止;如本合同在履行中一方违约(但自然因素和不可抗力以及法律规定情形除外),违约方按本合同的总价款的20%向另一方支付违约金。
九、解决合同纠纷的方式
如有争议双方应友好协商解决,协商未果则任一方可向______法院提起诉讼。
十、其它
1、本合同一式______份,甲、乙双方各执_____份。双方签字盖章后即时生效。
2、本合同未尽事宜可由双方协商解决。若双方签订补充合同,补充合同具有与本合同同等的法律效力。
甲方:
单位地址:
法定代表人: